Каковы меры ответственности генподрядчика перед субподрядчиком? зависит ли оплата генподрядчиком выполненных субподрядчиком работ от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику? как следует разрешить спор?

Оао «алгоритм» и областная клиническая больница (заказчик) заключили генеральный договор строительного подряда на строительство больничного корпуса. при этом монтаж обо-рудования осуществлялся зао «прочность мк» на основании договора субподряда, заклю-ченного им с оао «алгоритм». согласно условиям субподрядного договора, генподрядчик был обязан произвести расчеты за выполненные работы не позднее 20 дней со дня их приемки, а в случае просрочки оплаты — уплатить субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости работ. 10 января 2009 г. монтажные работы были приняты генподрядчиком. однако областная клиническая больница на 2 месяца просрочила оплату работ, выполненных по генеральному договору строительного подряда. в связи с этим генеральный подрядчик оплатил работу субподрядчику 30 марта 2009 г. в мае 2009 г. субподрядчик обратился в арбитражный суд с иском об уплате генподрядчиком 100 тыс. рублей в виде неустойки за просрочку на 2 месяца оплаты работ, выполненных по договору субподряда. в отзыве на исковое заявление генподрядчик просил освободить его от ответственности и привлечь в качестве ответчика заказчика — областную клиническую больницу, поскольку просрочка оплаты наступила из-за нарушений заказчиком условий генерального договора строительного подряда о сроках оплаты работ генеральному подрядчику. каковы меры ответственности генподрядчика перед субподрядчиком? зависит ли оплата генподрядчиком выполненных субподрядчиком работ от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику? как следует разрешить спор?